короративное поло

Описание

1. Общее описание: Корпоративное поло для сотрудников компании, предназначенное для повседневного ношения и участия в мероприятиях. 2. Материал: - Ткань: 100% хлопок пенье (пенье — высококачественное хлопковое волокно) - Плотность: 180 г/м² - Ткань должна быть мягкой на ощупь, приятной для кожи, хорошо сохранять форму после стирки. 3. Модель и фасон: - Поло с классическим воротником и планкой на пуговицах (2-3 пуговицы) - Женская и мужская модели — с учётом анатомических особенностей - Цвет: белый, черный, красный, серый, голубой 4. Брендирование: - Логотип компании на груди (слева) - Логотип на спине (в верхней части) - Метод брендирования: вышивка или качественный шелкографический принт - Цвет и размер логотипов — предоставим 5. Количество и размеры: - Всего: 1000 штук - Женские: 300 штук, размеры: S, M, L, XL, 2XL - Мужские: 700 штук, размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL 6. Упаковка и маркировка: - Каждое поло должно быть упаковано индивидуально в прозрачный пакет с этикеткой, содержащей размер и модель (честный знак, если не российская компания) - Внешняя упаковка — коробки по 50-100 штук 7. Сроки изготовления: - Предпочтительный срок выполнения заказа — 4-6 недель с момента утверждения макетов и подписания договора 8. Дополнительные требования: - Проверка качества на каждом этапе производства - Возможность предоставления образцов перед запуском массового производства - Соответствие продукции стандартам безопасности и качества

Условия сотрудничества

Условия сотрудничества Общие положения: - Исполнитель обязуется выполнить заказ в соответствии с техническим заданием, соблюдая все требования по качеству, срокам и спецификациям. - Все изменения и дополнения к ТЗ согласовываются письменно обеими сторонами. Сроки выполнения: - Сроки изготовления и поставки оговариваются отдельно и фиксируются в договоре. - В случае форс-мажорных обстоятельств исполнитель обязан незамедлительно уведомить заказчика и согласовать новые сроки. Качество продукции: - Продукция должна соответствовать заявленным стандартам качества, материалам и техническим параметрам. - Заказчик оставляет за собой право проводить проверку качества на любом этапе производства. - В случае выявления брака или несоответствий исполнитель обязуется бесплатно устранить недостатки или заменить продукцию в разумные сроки. Образцы: - Перед запуском массового производства исполнитель предоставляет образцы продукции для утверждения заказчиком. - Производство основной партии начинается только после письменного подтверждения образцов. 5. Стоимость и оплата: - Стоимость заказа оговаривается в коммерческом предложении и фиксируется в договоре. - Оплата производится поэтапно, согласно согласованному графику платежей. - Для зарубежных исполнителей возможна оплата по безналичному расчету с учётом валютных особенностей и банковских комиссий. Логистика и доставка: - Для российских исполнителей доставка осуществляется до склада заказчика или указанного адреса. - Для зарубежных исполнителей доставка осуществляется с учётом таможенных процедур, импортных пошлин и налогов. - Все расходы по доставке и таможенному оформлению согласовываются заранее. Гарантии и ответственность: - Исполнитель гарантирует соответствие продукции ТЗ и обязуется нести ответственность за качество и сроки. - В случае нарушения сроков или качества заказчик имеет право на компенсацию или отказ от заказа с возвратом предоплаты. Юридические аспекты: - Для российских исполнителей договор заключается в соответствии с законодательством РФ. - Для зарубежных исполнителей — по согласованному международному праву или иным условиям, оговоренным в договоре. - Все споры решаются путем переговоров, а при невозможности — в арбитражном суде по месту нахождения заказчика

Галерея

Смотреть все фото и видео